在签署合同之前，双方应该充分了解合同的法律后果和责任，合同是双方当事人达成共识的法律文件，用于保障双方权益，下面是多客范文网小编为您分享的房屋防水合同8篇，感谢您的参阅。
房屋防水合同篇1
甲方：
乙方：
甲方将1-4号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方，根据合同法及建筑实施有关条例规定，甲乙双方本着平等互利、自愿和诚实守信的原则，为确保质量和施工顺利进行，经协商特签定如下合同。
一、工程地点：丰源公司院内。
二、单位工程名称：车间及库房屋面天沟防水修缮
三、工程造价：(含税)
以实际验收工程量每平方米： 32 元;
注：其他零星项目未尽事宜，甲乙双方根据实际情况现场协商解决，结算费用按现场实际签证为准。
四、质量要求：所有防水修缮项目必须涂刷三遍进行施工，乙方必须按照国家颁发的《gb50207—20xx》等有关屋面防水工程施工规范及标准进行施工，如有不按照国家规范和甲方要求施工所造成的返工，由乙方自行负责。
五、工程期限：
工期 天，即从 年 月 日至 年
月 日止。
六、安全责任：乙方在施工过程中，必须时刻注意安全，强化施工安全教育和管理，要严格按照安全规范操作，如有任何不安全事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方承担。
七、付款方式：本工程不付预付款，施工完成经验收合格后除预留5%保质金一年后支付外，其余一次性付清。
八、违约责任：合同签订后，甲乙双方若任何一方违反以上条款，由违反方承担违约责任，并承担违约方给对方所造成的一切经济损失。
九、此协议一式肆份，甲方存留三分，乙方一份;本合同自签字盖章之日起生效。
甲方代表： (盖章)
乙方代表： (盖章)
签订日期： 年 月 日
房屋防水合同篇2
甲方： (建设单位)
乙方： (施工单位)
甲方医疗综合大楼屋顶防水工程，经协商，甲方同意将工程承包给乙方，现将有关事宜协商如下：
一、工程范围
工程范围为蓬塘卫生院医疗综合楼屋顶防水，按规定的`质量和要求施工。
二、工程价格
本工程实行大包干方式，价格105/m。
三、工程内容及材料
二布三油，必须铺满布满油，再铺一层聚乙烯橡胶卷材，材料由甲、乙双方共同采购，卷材必须使用最好的聚脂胎，油用正宗岳阳化工厂或同类上等柏油，所有接口均应用双阻缝聚氨酯封边。施工途中医院(甲方)有权进行调整和建议，包括垃圾清理及外运。
四、付款方式及保修期限
完工后，经我院验收经两场大雨无漏水合格后，凭建安税务发2票付95%，五年免费维修，余下的5%作为质量保证金，如无漏水情况， 满5年付清余款。
五、安全施工 文明施工
乙方进入现场应做到文明安全施工，工完料净、场地清洁，从运输至施工完工时间内，所有安全事故由乙方自行负责，甲方不负任何连带责任。
六、本合同未涉及内容，可由双方签订补充协议或自行协商处理，具有同样效力。
本合同一式三份，不得违约，经双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋防水合同篇3
甲方：
乙方：
现甲方将卫生间防水工程承包给乙方，为明确双方责任，确保施工任务顺利完成，经双方协商一致，签订本合同，双方需共同遵守。
一、承包形式：该工程以包工包料形式(其中包括人工、防水材料、搬运费用等)。
二、承包内容及施工材料：甲方所有卫生间。防水材料采用德高k11防水材料，单价为 元/m(间)。
三、施工工艺及要求：甲方负责保证地面基层达到防水施工要求，地面要求平整，不空鼓，不松动，无油污。施工工艺为地面和墙面通用型k11两遍，墙角和管口周边柔韧型加无纺布处理。
四、注意事项及成品保护：乙方施工后24小时内严禁踩踏，甲方在乙方指定时间内做48小时闭水试验，甲方在进行下一道工序前，(如铺贴瓷砖时)，应按乙方要求做好后续成品保护工作。a、施工人员应穿软质胶底鞋，严禁带钉硬底鞋。b、防水层上堆放材料都应轻拿轻放，并加以木方铺垫。c、防水施工完毕后，不能在上面凿洞、眼，以防破2
坏防水层。d、甲方在施工中若发现局部防水层被破坏，应及时采取相应补救措施，或通知乙方，以确保防水质量。
五、验收结算：乙方施工完毕，经48小时内闭水试验，甲方监督，不漏水为验收合格。防水面积计算为地面面积加强面面积，付款方式为：乙方人工进场付 元，工程进度达到 %，付款 %，工程完工验收不漏水后， 个工作日内，甲方一次性付清全部工程款。
六、质量保修：防水质量保修五年，由乙方出具保修卡，在保修期间，如有漏水渗水问题，由乙方负责防水材料和人工费用，人为或不可抗拒力量引起的渗漏问题，乙方无责任。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字盖章生效，如有未尽事宜，双方共同协商。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
房屋防水合同篇4
甲方：
乙方：
甲方双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：
一、防水施工
1、工程名称：浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。
2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、防水施工价格
本次防水施工为双包方式（包工包料），此价款为本工程固定造价，总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目，遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
5、施工质保
甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的`承重结构，如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。
本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为五年使用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理）。
6、双方责任
甲方责任：
在防水施工结束后，甲方应配合做好成品保护，如现场施工人员故意引起的损坏，后果由甲方负责。
乙方责任：
1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
2、 施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用，工程款项中包含保险费用。
二、施工程序及施工要求
1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。
2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。
3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。
5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。
6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。
三、付款方式
该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。
四、附则
1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方：
乙方：
代表签章：
代表签章：
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋防水合同篇5
甲方（以下简称甲方）：_________
乙方（以下简称乙方）：_________
甲方承建的小别墅工程中的工程委托给乙方施工，有关事项双方协商特订立如下协议，双方共同遵照执行。
一、承包方式：_________
二、工作范围：____________。
三、承包单价：_________ 。
四、付款方式：基础工程按实际工程量结算人工费预付85%工程款，地梁以上到工程结顶按总面积85%预付工程款，余下的每米215%工程款到工程验收合格交付使用后结清。
五、安全责任：乙方应严格执行建筑安装人员操作规范及有关安全生产的法律法规确保安全生产。所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽。如发现有未佩带的，每人每次罚款100元。如乙方因违反安全操作规定、人为造成安全事故的由乙方负责承担。
六、本合同协议一式两份，由甲乙双方各执一份，自签订之日起开始生效，工程竣工验收合格工程款结清后失效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋防水合同篇6
发包方：_________（以下简称甲方）
承包方：_________（以下简称乙方）
承包方式：_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
第1条工期
1.1本合同工程定于日开工；于年期日历天数为______天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同总工期总天数为______天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：
1.3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。
第2条图纸发包方于______年______月______日，向承包方提供 /套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方项目经理姓名：_________；承包方项目负责人姓名：_________ 。
第4条发包人工作
开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后______天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后______天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。
第5条承包人工作
5.1每月日向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。
5.2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护：发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后5天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。
第6条工程质量检查及验收
6.1当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方已经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担。相应顺延工期。
6.2工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
第7条设计变更及合同价款的调整
7.1施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。
7.2本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：
第8条工程价款及结算
8.1双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息。
第9条材料设备的供应
9.1发包方按双方约定的.《发包方供应材料设备一览表》（附后）供应材料设备，如与《一览表》不符时，承担相应违约责任。
9.2发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。
9.3承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。
第10条争议
发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：
第一种争议解决方式：向_________仲裁委员会申请仲裁；
第二种争议解决方式：向_________人民法院起诉。双方约定按第______种争议解决方式解决。
第11条违约
发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第12条合同份数
本合同一式两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存。
第13条补充条款如下：
施工资料。面漆施工前通知发包方确定面漆颜色。原材规格最大下差只允许1个级别。______进场材料报发包方验收。下料前通知发包方。试验应具有水利资质并报发包方认可。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋防水合同篇7
建设单位：以下简称甲方
施工单位：以下简称乙方
合同名称：
根据《中华人民共和国劳动法》及《民法典》等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。
内容如下：
一、发包方式：技术指导及包工包料价格见施工方案报价清单。
二、发包范围：屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。
三、工程总造价(约34108.00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准
四、付款方式：
1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。
2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%
3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，________年期满甲方如数拨付给乙方
五、工程质量与施工安全
1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的`返工损失由乙方负责。
2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。
3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。
六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。
七、双方责任
1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。
2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，xx。
3、甲方为乙方负责生产生活提供便利，费用由乙方自行承担。
4、乙方在施工中发现施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。
5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方提供施工大事记，施工记录。
6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况，甲方视其工程完工情况按进度拨款。
7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参加验收，验收合格后移交甲方管理使用。
八、合同期限：，________年____月____日始________年____月____日此。
九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题，乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修，乙方有权另取费用。
十、争议与解决
若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。
十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。
十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
房屋防水合同篇8
甲方：
乙方：
为解决楚天馨苑d栋出现的部分外墙及窗户四周渗漏问题，乙方愿承担此补漏防渗施工任务。遵照《中华人民共和国合同法》及有关建筑施工法律、法规，经双方平等协商，达成如下协议条款，共同恪守。
一、外墙补漏防渗施工使用材料要求：墙面同意使用 溶剂型防水渗透剂，保证外墙补漏处表面色泽及造型不变，材料费由乙方 承担。窗户四周框与墙连结处使用防水专用胶由甲方免费提供。
二、工艺要求：
1、严格按照《溶剂型防水渗透剂》的使用方法组织施工，确保达到堵漏防水效果。
2、大面积防水施工工艺：
①先用水泥兑防水胶对外墙所有孔洞、裂缝灌缝;
②灌缝检查后对所检查范围外墙涂刷(喷)满溶剂型防水渗透剂。
3、渗水点：
① 对渗透点可能出现的问题予以分析;
② 每个渗透点上2.5m、下0.5m左右各1.0m予以刷(灌)缝; ③对灌缝范围满刷(喷)渗透剂;
4、窗周围先灌缝后再用专用胶满嵌。
三、结算价格：
1、大面积结标算价(不含税)大面渗漏按 20.00 元/㎡(大面积渗漏包含所有单项内容);
2、单项结算价(不含税)
①渗漏点按 80.00 元/处;
②窗打胶及窗周围防渗 4.00 元/m;
③阳台线打胶及防渗 4.00 元/m;
3、所有需做防水墙面先由工程部签署大面做的面积及单项内容，合格后予以结算。
四、质量要求：
1、外墙防渗用《溶剂型防水渗透剂》进场时及时送工程部验证认 可后才可用。
2、本次对外墙(窗)进行补漏防渗施工部位，保证30年不再出现渗水问题。
3、在防渗施工过程中，对楚天馨苑工地所有成品及半成品不得损毁。
五、工期要求：自20xx年9月9日起至10月8日。
六、结算及付款方式
① 乙方进场完成1000㎡或200处，付款10000元。
② 防渗施工完毕后，得下两次大雨验收合格后，外墙补漏工程款 付至90%。
③ 施工工期满一年后无渗漏现象付清余款。
七、安全要求
① 在施工前和施工过程中，乙方应对操作人员进行专项安全教育， 切实落实高空作业安全措施。
② 乙方应给每个外墙施工操作人员购买人身意外、伤害保险。
③ 乙方如未落实本合同条款要求，对发生的'安全事故承担全部事故 责任。
八、保修期限
本工程负责保修五年，保修期内甲方如发现有渗漏现象，乙方应在24小时之内到达现场进行处理，在无人为破坏的情况下负有免费维修责任。
九、本合同未尽事宜，双方协商途径解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋防水合同8篇相关文章：
